停工后因为不能按期交房，59户拆迁户分别将我公司诉讼到宝鸡市渭滨区人民法院，请求解除安置协议，予以货币赔偿。法院判决：①解除佳恒公司与拆迁户签订的产权置换安置协议。②按照安置房屋市场价值赔偿拆迁户损失。2021年11月11日，宝鸡市渭滨区人民法院依据（2019）陕0302民初1308号等判决，从宝鸡市新东岭城市综合体拆迁指挥部扣划了（我公司应得的其他土地赔偿款）2500万元。此后，宝鸡市渭滨区人民法院明知生效判决结果，也明知将执行款转至经二路街道办的用途，不仅不依法将该笔在执行款分别支付与拆迁户，反而将2500万元直接转入经二路街道办的账户内。之后，经二路街道办事处成立所谓“拆迁户自救小组”，并在佳恒公司未参与合同谈判和确定工程预算的情况下，让不具备任何法律资格的“自救小组”同陕西省二建签订工程施工合同。随后，陕西省二建进入佳恒公司开发的新街坊·美寓项目，对已封顶的商品住宅楼进行非法施工。陕西省二建在未进行招标、没有与建设方签订《施工合同》、没有任何工程质量监督机制的情况下，非法施工；而经二路街道办，违法行政，私自动用执行款，在没有任何依据的情况下，随意支付陕西省二建远远高于市场价的工程款。

原在建项目未结算、未招标、未与建设方签订《施工合同》的情况下，渭滨区人民政府、经二路街道办等多部门领导参加省二建对项目的开工仪式。

工程完工后，在没有经过相关部门工程验收的情况下，渭滨区、经二路街道办举行隆重了交房仪式，将房屋交付给拆迁户。

2、渭滨区政府经二路街道办利用公权力1、我公司是项目的建设方，在整个施工过程中，经二路街道办是组织者和主导者，不让我公司参与，在整个操作过程中，经二路街道办强行剥夺代替行使我公司的权力，在明知拆迁户与佳恒公司解除了安置协议，不顾已发生法律效力的判决书，仍按照之前的安置协议强制安排实施，协助拆迁户侵占佳恒公司的房屋。2、在履行安置协议时，有意不对2500万元权属定性，剥夺佳恒公司对自己的款项的支配权和控制权。3、不经佳恒公司同意，不经招投标，擅自指定省二建施工，随意支配不属于自己的2500万元，侵害佳恒公司合法权益，显属违法施政。三、经二路街道办故意激化矛盾自2022年11月工程完工后，在渭滨区经二路街道办的安排下拆迁户已全部入住，并控制了整个住宅小区！项目是我公司开发，而我公司人员却不能正常进入，进入时必须经拆迁户同意方可，否则就会暴力阻拦并已发生殴打事件，造成我公司职员三根肋骨被打断。打人事件发生后，派出所接警出警，让我公司受伤职员去医院治疗。之后警方又对在场人员做了笔录，并让受害人做伤情鉴定，结果为轻伤二级。我公司强烈要求公安机关立案处理，而警方至今不予立案受理。

拆迁户在经二路街道办事处的指示下，封锁我公司的办公室

公司工作人员进入项目场地，竟然遭到拆迁户的阻拦和殴打我公司对面临的状况和遭遇，曾请教中国政法大学、西北政法大学的法律权威人士和教授，他们认为：1、经二路街道办利用公权力，侵害了我公司对自己开发项目的

经营权、款项的支配权，并协助违法行为的实施。1、在明知拆迁户与佳恒公司解除了安置协议，置已发生法律效力的判决书于不顾，违法的按照之前的安置协议强制安排实施；协助拆迁户侵占佳恒公司的房屋。2、有意不对2500万元权属定性，剥夺了佳恒公司对自己的款项的支配权和控制权。3、不经佳恒公司同意、不经招投标，擅自指定省二建施工，随意支配不属于自己的2500万元，对佳恒公司明显不公。4、激化了佳恒公司与拆迁户之间的矛盾，致使佳恒公司不能正常运营，损失不断扩大。2、渭滨法院明知生效判决结果，也明知将执行款转至经二路街道办的用途，不仅不依法执法，反而将执行款支付至经二路街道办，致使佳恒公司陷入法律困境：判决书是否继续执行？是否已变更执行标的？房屋被侵占、执行款权属不清！执行是否终结没有任何法律文书！在依法治国的大环境下，法治观念日益深入人心，宝鸡市渭滨区、渭滨区经二路街道办事处办侵害民营企业合法权益的所作所为，令人感到十分气愤！同时更感无助！恳请中央和陕西省、宝鸡市及上级领导对以上事件给予关注和查处，维护我公司合法权益！还我公司一个公道！举报单位：陕西佳恒房地产开发有限公司           

敬告：文责自负